A) CLAUSES ET CONDITIONS DE GARANTIE MOTEUR RECONDITIONNÉ

1. Conditions Générales de Vente :

1.1. La vente de pièces par SantaremMOTOR est régie par les présentes conditions générales ;1.2. La garantie donnée a été d'un commun accord entre le client et notre société ;1.3. L'établissement d'une relation commerciale établit que l'entreprise et le client ont accepté et accepté les présentes conditions de vente ;1.4. Lorsque le client passe une commande, SantaremMOTOR envoie une facture pro forma et les présentes conditions de garantie. Sa sentence constitue l'accord entre les parties.1.4.1. Périodes de garantie contractuelles convenues entre les deux parties de 12, 24 ou 36 mois ;1.5. Délais de livraison valables après réception de l'acompte. Sauf rupture de stock ou retard logistique ;

2. Conditions de garantie :

2.1. COUVERTURE DE GARANTIE : La garantie s'applique exclusivement au bloc et à la tête renforcés ;2.2. LA GARANTIE NE COUVRE PAS :2.2.1.La main d'œuvre pour le montage et le démontage du moteur ;2.2.2.Les consommables ;2.2.3.Les frais d'immobilisation et de transport du véhicule ;2.3. Contrôle moteur certifié par l'atelier nécessaire entre 1000 et 1500 kilomètres parcourus, à envoyer par email à toguarantees@santaremmotor.com ;

3. Lors de l'assemblage du moteur :

3.1. Le moteur est fourni sans huile, il ne peut donc en aucun cas être démarré sans un niveau d'huile minimum ;3.2. Contrôle de la pression d'huile, lorsque le modèle du véhicule ne permet pas son contrôle dans le quadrant – Preuve vidéo obligatoire lors du montage ;3.3. Contrôle obligatoire du système d'injection et du turbo ainsi que contrôle du système d'échappement et du catalyseur ;3.4. Les composants suivants doivent être remplacés3.4.1.Filtre(s) à air, filtre(s) à carburant et thermostat ;3.4.2.Tous les modèles qui utilisent un échangeur d'huile/refroidisseur d'huile, la pièce doit être remplacée par une neuve ;3.4. 3. Les éléments suivants doivent être examinés : les dispositifs de retenue, les maillons, les chaînes et tendeurs de distribution ainsi que le système de refroidissement du véhicule ;

4. Exclusion de garantie :

4.1. Non-utilisation des carburants, lubrifiants et consommables recommandés par le fabricant ;4.2. Usure normale du produit ; y compris les bronzes de bielle, les bronzes de vilebrequin et les segments ;4.3. Absence d'examen déterminé par le fabricant ;4.4. Défauts causés par une utilisation négligente du véhicule / une mauvaise manipulation de celui-ci ;

4.5. Les défauts causés par le produit utilisé conjointement avec/ou connecté à tout autre produit qui n'est pas en bon état ;4.6. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé par une entité autre que le fabricant ou s'il a été réparé à l'aide de pièces ultérieures non autorisées ou si le numéro de série du produit est illisible ;4.7. Défaut de montage dans un atelier spécialisé certifié ;4.8. Les montages réalisés en dehors de la conformité du fabricant, à savoir les applications, ainsi que ceux résultant de dommages causés volontairement ou involontairement ;4.9. Défaut d'envoi du certificat de garantie (par email, fax ou courrier) dûment complété avec numéro d'immatriculation et KM dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la date de livraison ;

5. Nous nous réservons le droit de :

5.1. En cas de retour :5.1.1. Société Collective, le montant du remboursement sera émis sous forme d'avoir ; 5.1.2. Client final, le montant sera émis dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de l'arrivée du produit dans nos installations ;

6. Procédures en cas de panne :

6.1. Déplacer le véhicule à l'atelier où le montage a été effectué ;6.2. Demander un rapport technique du défaut à l'atelier de réparation ;6.3. Soumettre le certificat d'inspection périodique ;6.4. Envoyer le rapport d'atelier et les factures de montage et d'inspection à :guarantees@santaremmotor.com;6.5. Attendez une visite de notre technicien, si nécessaire;

Aucune réparation ne doit commencer à notre insu ou autorisation préalable - la garantie est automatiquement annulée si la pièce fournie est altérée. Le non-respect des procédures en cas de panne annule complètement la garantie. En cas d'absence de documentation prouvant le remplacement / révision des composants mentionnés au point 3, le moteur devra être démonté et transporté à notre Atelier afin d'y subir une expertise et une éventuelle réparation par notre technicien mécanicien, ce point étant irrévocable.

7. Loi applicable et juridiction :

Les parties déclarent expressément que tout litige découlant du présent contrat/garantie sera territorialement compétent à l'exception d'un autre tribunal, le tribunal judiciaire du district de Santarém.

Spécifications du moteur reconditionné : il s'agit d'un moteur neuf, car toutes les pièces d'usure et tous les composants ont été remplacés par des pièces neuves, étant entièrement restaurés selon leurs spécifications d'usine d'origine :

- Démontage complet du moteur pour récupération

- Nettoyage des pièces

- Remplacement de toutes les pièces et composants présentant une usure par des pièces neuves

Composition:

- Bloc, Tête, Carter et Distribution

- Pièces neuves incluses : Roulements, Pistons, Chemises, Bielles, Couvercles, Segments, Joint de culasse, Pompe à huile, Kit de distribution avec pompe à eau

B) CLAUSES ET CONDITIONS DE GARANTIE MOTEUR UTILISÉ

1. Conditions Générales de Vente :

1.1. La vente de pièces par SantaremMOTOR est régie par les présentes conditions générales ;1.2. La garantie donnée a été d'un commun accord entre le client et notre société ;1.3. L'établissement d'une relation commerciale établit que l'entreprise et le client ont accepté et accepté les présentes conditions de vente ;1.4. Lorsque le client passe une commande, SantaremMOTOR envoie une facture pro forma et les présentes conditions de garantie. Sa sentence constitue l'accord entre les parties.1.4.1. Périodes de garantie contractuelles convenues entre les deux parties de 6, 12 ou 18 mois ;1.5. Délais de livraison valables après réception de l'acompte. Sauf rupture de stock ou retard logistique ;

2. Conditions de garantie :

2.1. COUVERTURE DE LA GARANTIE : La garantie s'applique exclusivement au bloc et à la tête renforcés, quels que soient les composants supplémentaires qui l'accompagnent ;2.2. COMPOSANTS NON COUVERTS : Composants moteur pouvant accompagner le moteur à la livraison, mais sont exclus même lors du montage : volant moteur, pompe d'injection, injecteurs, turbo, électrovannes, vanne EGR, échangeur d'huile/radiateur, filtre à particules et tout autre composant qui est non mentionné au point précédent ;2.3. LA GARANTIE NE COUVRE PAS :2.3.1.La main d'œuvre pour le montage et le démontage du moteur ;2.3.2.Les consommables ;2.3.3.Les frais d'immobilisation et de transport du véhicule ;2.4. Contrôle moteur certifié par l'atelier obligatoire, entre 1000 et 1500 kilomètres parcourus, à envoyer par email à toguarantees@santaremmotor.com ;

3. Lors de l'assemblage du moteur :

3.1. Le moteur est fourni sans huile, il ne peut donc en aucun cas être démarré sans un niveau d'huile minimum ;3.2. Contrôle de la pression d'huile, lorsque le modèle du véhicule ne permet pas son contrôle dans le quadrant – Preuve vidéo obligatoire lors du montage ;3.3. Les composants suivants doivent être remplacés :3.3.1. Filtre(s) à air, filtre(s) à carburant et thermostat ;3.3.2.Tous les modèles qui utilisent un échangeur d'huile/refroidisseur d'huile, la pièce doit être remplacée par une pièce neuve ;3.4. Les éléments suivants doivent être examinés : Les dispositifs de retenue, maillons, chaînes et tendeurs du système de distribution et de refroidissement du véhicule ;

4. Exclusion de garantie :

4.1. Non-utilisation des carburants, lubrifiants et consommables recommandés par le fabricant ;4.2. Usure normale du produit ; y compris les bronzes de bielle, les bronzes de vilebrequin et les segments ;4.3. Absence d'examen déterminé par le fabricant ;

4.4. Défauts causés par une utilisation négligente du véhicule / une mauvaise manipulation de celui-ci ;4.5. Les défauts causés par le produit utilisé conjointement avec/ou connecté à tout autre produit qui n'est pas en bon état ;4.6. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé par une entité autre que le fabricant ou s'il a été réparé à l'aide de pièces ultérieures non autorisées ou si le numéro de série du produit est illisible ;4.7. Défaut de montage dans un atelier spécialisé certifié ;4.8. Les montages réalisés en dehors de la conformité du fabricant, à savoir les applications, ainsi que ceux résultant de dommages causés volontairement ou involontairement ;4.9. Défaut d'envoi du certificat de garantie (par email, fax ou courrier) dûment complété avec numéro d'immatriculation et KM dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la date de livraison ;

5. Nous nous réservons le droit de :

5.1. En cas de retour :5.1.1.Société Collective, le montant du retour sera émis sous forme d'avoir ;5.1.2.Client final, le montant sera émis dans un délai maximum de 30 jours ouvrés à compter de l'arrivée du le produit dans nos installations ;

6. Procédures en cas de panne :

6.1. Déplacer le véhicule à l'atelier où le montage a été effectué ;6.2. Demander un rapport technique du défaut à l'atelier de réparation ;6.3. Soumettre le certificat d'inspection périodique ;6.4. Envoyer le rapport d'atelier et les factures de montage et d'inspection à :guarantees@santaremmotor.com;6.5. Attendez une visite de notre technicien, si nécessaire;

Aucune réparation ne doit commencer à notre insu ou autorisation préalable - la garantie est automatiquement annulée si la pièce fournie est altérée. Le non-respect des procédures en cas de panne annule complètement la garantie. En cas d'absence de documentation prouvant le remplacement / révision des composants mentionnés au point 3, le moteur devra être démonté et transporté à notre Atelier afin d'y subir une expertise et une éventuelle réparation par notre technicien mécanicien, ce point étant irrévocable.

7. Loi applicable et juridiction :

Les parties déclarent expressément que tout litige découlant du présent contrat/garantie sera compétent territorialement à l'exception d'un autre tribunal, le tribunal judiciaire du district de Santarém.

C) CLAUSES ET CONDITIONS DE GARANTIE BOÎTE DE VITESSES

1.Conditions Générales de Vente :

1.1. La vente de pièces par SantaremMOTOR est régie par les présentes conditions générales ;1.2. La garantie donnée a été d'un commun accord entre le client et notre société ;1.3. L'établissement d'une relation commerciale établit que l'entreprise et le client ont accepté et accepté les présentes conditions de vente ;1.4. Lorsque le client passe une commande, SantaremMOTOR envoie une facture pro forma et les présentes conditions de garantie. Sa sentence constitue l'accord entre les parties.1.4.1. Périodes de garantie contractées et convenues entre les deux parties de 6, 12 ou 18 mois sur les boîtes de vitesses d'occasion ;1.4.2. Périodes de garantie contractées et convenues entre les deux parties de 12, 24 ou 36 mois sur les boîtes de vitesses reconditionnées ;1.5. Délais de livraison valables après réception de l'acompte. Sauf rupture de stock ou retard logistique ;

2.Conditions de garantie :

2.1. COUVERTURE DE LA GARANTIE : La garantie s'applique exclusivement à la coque et aux composants mécaniques internes, quels que soient les composants supplémentaires fournis avec celle-ci ;2.2. COMPOSANTS NON COUVERTS : Composants de boîte de vitesses, à savoir vannes, capteurs et modules électriques et électroniques et tout autre composant non visé au point précédent ;2.3. LA GARANTIE NE COUVRE PAS :2.3.1. Main d'œuvre pour le montage et le démontage de la boîte de vitesses ;2.3.2. Consommables (huiles et autres);2.3.3. Frais d’immobilisation et de transport du véhicule ;

3.Lors de l'assemblage de la boîte de vitesses :

3.1. La boîte de vitesses est fournie sans huile, elle ne peut donc en aucun cas être mise en service sans le niveau recommandé ;3.2. Les composants suivants doivent être remplacés :3.2.1. Volant moteur bi-masse/mono-masse ;3.2.2. Kit d'embrayage;

4.Exclusion de garantie :

4.1. Non-utilisation des carburants, lubrifiants et consommables recommandés par le fabricant ;4.2. Absence d'examen déterminé par le fabricant ;4.3. Défauts causés par une utilisation négligente du véhicule / une mauvaise manipulation de celui-ci ;

4.4. Les défauts causés par le produit utilisé conjointement avec/ou connecté à tout autre produit qui n'est pas en bon état ;4.5. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé par une entité autre que le fabricant ou s'il a été réparé à l'aide de pièces ultérieures non autorisées ou si le numéro de série du produit est illisible ;4.6. Défaut de montage dans un atelier spécialisé certifié ;4.7. Les montages réalisés en dehors de la conformité du fabricant, à savoir les applications, ainsi que ceux résultant de dommages causés volontairement ou involontairement ;4.8. Défaut d'envoi du certificat de garantie (par email, fax ou courrier) dûment complété avec numéro d'immatriculation et KM dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la date de livraison ;

5.Nous nous réservons le droit de :

5.1. En cas de retour :5.1.1. Société Collective, le montant du remboursement sera émis sous forme d’avoir ;5.1.2. Client final, le montant sera émis dans un délai maximum de 30 jours ouvrés à compter de l'arrivée du produit dans nos installations ;

6. Procédures en cas de panne :

6.1. Déplacer le véhicule à l'atelier où le montage a été effectué ;6.2. Demander un rapport technique du défaut à l'atelier de réparation ;6.3. Soumettre le certificat d'inspection périodique ;6.4. Envoyer le rapport d'atelier et les factures de montage et d'inspection à :guarantees@santaremmotor.com;6.5. Attendez une visite de notre technicien, si nécessaire;

Aucune réparation ne doit commencer à notre insu ou autorisation préalable - la garantie est automatiquement annulée si la pièce fournie est altérée. Le non-respect des procédures en cas de panne annule complètement la garantie. être démonté et transporté à notre Atelier afin d'y subir une expertise et une éventuelle réparation par notre technicien mécanicien, ce point étant irrévocable.

7. Loi applicable et juridiction :

Les parties déclarent expressément que tout litige découlant du présent contrat/garantie sera compétent territorialement à l'exception d'un autre tribunal, le tribunal judiciaire du district de Santarém.

D) CLAUSES ET CONDITIONS DE GARANTIE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

1. Conditions Générales de Vente :

1.1. La vente de pièces par SantaremMOTOR est régie par les présentes conditions générales ;1.2. La garantie donnée a été d'un commun accord entre le client et notre société ;1.3. L'établissement d'une relation commerciale établit que l'entreprise et le client ont accepté et accepté les présentes conditions de vente ;1.4. Lorsque le client passe une commande, SantaremMOTOR envoie une facture pro forma et les présentes conditions de garantie. Sa sentence constitue l'accord entre les parties.1.4.1. Périodes de garantie contractuelles convenues entre les deux parties de 6, 12 ou 18 mois.1.5. Délais de livraison valables après réception de l'acompte. Sauf rupture de stock ou retard logistique ;

2. Conditions de garantie :

2.1. COUVERTURE DE LA GARANTIE : La garantie s'applique exclusivement à la coque et aux composants mécaniques internes, quels que soient les composants supplémentaires fournis avec celle-ci ;2.2. COMPOSANTS NON COUVERTS : Composants de boîte de vitesses, à savoir, vannes, capteurs et modules électriques et électroniques, pompe à huile, radiateur, couple (convertisseur de couple) et tout autre composant non visé au point précédent ;2.3. LA GARANTIE NE COUVRE PAS :2.3.1.La main d'œuvre pour le montage et le démontage de la boîte de vitesses ;2.3.2.Les consommables (huiles et autres) ;2.3.3.Les frais d'immobilisation et de transport du véhicule ;

3. Lors de l'assemblage de la boîte de vitesses :

3.1. La boîte de vitesses est fournie sans huile, elle ne peut donc en aucun cas être mise en service sans le niveau recommandé ;3.2. Les composants suivants doivent être révisés et/ou remplacés :3.2.1.Volant moteur bi-masse/monomasse ;3.2.2.Kit d'embrayage;3.2.3.Couple (convertisseur de couple);3.2.4.Filtres et huile moteur boîte de vitesses de pompe.

4. Exclusion de garantie :

4.1. Non-utilisation des carburants, lubrifiants et consommables recommandés par le fabricant ;4.2. Absence d'examen déterminé par le fabricant ;4.3. Défauts causés par une utilisation négligente du véhicule / une mauvaise manipulation de celui-ci ;4.4. Les défauts causés par le produit utilisé conjointement avec/ou connecté à tout autre produit qui n'est pas en bon état ;

4.5. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé par une entité autre que le fabricant ou s'il a été réparé à l'aide de pièces ultérieures non autorisées ou si le numéro de série du produit est illisible ;4.6. Défaut de montage dans un atelier spécialisé certifié ;4.7. Les montages réalisés en dehors de la conformité du fabricant, à savoir les applications, ainsi que ceux résultant de dommages causés volontairement ou involontairement ;4.8. Défaut d'envoi du certificat de garantie (par email, fax ou courrier) dûment complété avec numéro d'immatriculation et KM dans un délai de 20 jours ouvrés à compter de la date de livraison ;4.9. Assemblage défectueux du convertisseur de couple, endommageant la pompe à huile ;

5. Nous nous réservons le droit de :

5.1. En cas de retour :5.1.1.Société Collective, le montant du retour sera émis sous forme d'avoir ;5.1.2.Client final, le montant sera émis dans un délai maximum de 30 jours ouvrés à compter de l'arrivée du le produit dans nos installations ;

6. Procédures en cas de panne :

6.1. Déplacer le véhicule à l'atelier où le montage a été effectué ;6.2. Demander un rapport technique du défaut à l'atelier de réparation ;6.3. Soumettre le certificat d'inspection périodique ;6.4. Envoyer le rapport d'atelier et les factures de montage et d'inspection à :guarantees@santaremmotor.com;6.5. Attendez une visite de notre technicien, si nécessaire;

Aucune réparation ne doit commencer à notre insu ou autorisation préalable - la garantie est automatiquement annulée si la pièce fournie est altérée. Le non-respect des procédures en cas de panne annule complètement la garantie. être démonté et transporté à notre Atelier afin d'y subir une expertise et une éventuelle réparation par notre technicien mécanicien, ce point étant irrévocable.

7. Loi applicable et juridiction :

Les parties déclarent expressément que tout litige découlant du présent contrat/garantie sera compétent territorialement à l'exception d'un autre tribunal, le tribunal judiciaire du district de Santarém.